07建设工程合同管理考试模拟试卷(五)


07建设工程合同管理考试模拟试卷(五) (参考答案及详解)
一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1．c
解题要点：p12(一)施工投标保证。在下列情况下可以没收投标保证金或要求承保的担保公司或银行支付投标保证金：(1)投标人在投标有效期内撤销投标书(选项d错误)；(2)投标人在业主已正式通知他的投标已被接受中标后不签订协议或递交履约保函。投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给投标人，一般有两种情况：(1)未中标的投标人可向招标人索回投标保函或者保证书(选项a错误)；(2)中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书(选项b错误，选项c正确)。
2．d
解题要点：p4 2．法人。法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
3．a
解题要点：p6三、代理关系。(一)代理的概念和特征。4．被代理人对代理行为承担民事责任。被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。
p7 1．委托代理。在建设工程中涉及的代理主要是委托代理，监理人与建设单位签署“建设工程委托监理合同”，形成了代理关系。监理人是代理人，建设单位为被代理人。故因监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，应由其被代理人，即建设单位负责。答案为a。
4．c
解题要点：p6(一)代理的概念和特征。代理具有以下特征：(1)代理人必须在代理权限范围内实施代理行为，故a错误；(2)代理人以被代理人的名义实施代理行为，故b错误；(3)代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志，故c正确；(4)被代理人对代理行为承担民事责任，故d错误。
5．a
解题要点：p6～p7法律事实包括行为和事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为。如：建设工程合同当事人违约，导致建设工程合同关系的变更或者消灭。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。事件可分为自然事件和社会事件两种。
6．c
解题要点．p142.投保人与被保险人．存国外，建筑工程一切险的投保人一般是承包商。
fidic土木工程施工合同条件要求，承包商以承包商和业主的共同名义对工程及其材料、配备设备装置投保保险。
7．b
解题要点：p27(二)承诺。1．承诺的概念和条件。承诺具有以下条件：(1)承诺必须由受要约人做出；(2)承诺只能向要约人做出；(3)承诺的内容应当与要约的内容一致；(4)承诺必须在承诺期限内发出。超过期限，除要约人及时通知受要约人该承诺有效外，为新要约。故答案b正确。
8．c
解题要点：p32(--)合同的生效时间。1．合同生效时间的一般规定。一般说来，依法成立的合同，自成立时生效。具体地讲：口头合同自受要约人承诺时生效；书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效。2．附条件和附期限合同的生效时间。附条件的合同，包括附生效条件和附解除条件的合同两类。附生效条件的合同，自条件成就时生效；附解除条件的合同，自条件成就时失效。
9．d
解题要点：p34(三)无效合同的确认。无效合同的确认权归人民法院或者仲裁机构，合同当事人或其他任何机构均无权认定合同无效。
10．c
解题要点：p35(一)可变更或可撤销合同的概念和种类。有下列情形之一的，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同：(1)因重大误解而订立的合同；(2)在订立合同时显失公平的合同(选项c)；(3)以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。故答案为c。
p34 1．无效合同。(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同；(2)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同(选项b)；(3)以合法形式掩盖非法目的的合同；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定的合同(选项d)。选项b、d均属于无效合同的范畴。2．无效合同的免责条款。(1)造成对方人身伤害的(选项a)；(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。故选项a属于无效合同的免责条款，也不属于可撤销的合同。
11．b
解题要点：p36案例2—1。此题中的可撤销合同已给当事人造成损失，且是双方共同过错，则应当共同承担赔偿责任。由于甲方承担75％的过错，即3万元赔偿，乙方只需承担1万元赔偿，故甲方应赔偿乙方1万元损失。
12．b
解题要点：p37(--)合同履行的原则。合同履行遵循全面履行的原则。合同有明确约定的，应当依约定履行；合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。不能达成补充协议的，若属于价款或报酬不明的情况，则按照订立合同时履行地的市场价格履行。
13．d
解题要点：p38(三)合同履行中的抗辩权。3．先履行抗辩权。应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行(行使不安抗辩权)：(1)经营状况严重恶化；(2)转移财产、抽逃资金，以逃避债务的；(3)丧失商业信誉；(4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。但当对方提供适当的担保时应当恢复履行。故正确答案为d。
14．c
解题要点：p39(四)合同不当履行的处理。3．合同不当履行中的保全措施。(2)撤销权。债务人以明显不合理低价转让财产，对债权人造成损害的，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。
15．a
解题要点：p40四、合同的转让。《民法通则》规定：“合同一方将合同的权利、义务全部或者部分转让给第三人的，应当取得合同另一方的同意，并不得牟利。”
16．a
解题要点：p41一、合同终止概述。合同权利义务的终止也称合同终止，指当事人之间根据合同确定的权利义务在客观上不复存在，据此合同不再对双方具有约束力。按照合同法规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：(1)债务已经按照约定履行；(2)合同解除；(3)债务相互抵消；(4)债务人依法将标的物提存；(5)债权人免除债务；(6)债权债务同归于一人；(7)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。其中债务已经按照约定履行即是债的清偿，是按照合同约定实现债权目的的行为。清偿是合同的权利义务终止的最主要和最常见的原因。
17．b
解题要点：p49三、诉讼。如果当事人没有在合同中约定通过仲裁解决争议，则只能通过诉讼作为解决争议的最终方式。因此本题应向人民法院起诉。
p35三、可变更或可撤销的合同。(一)可变更或可撤销合同的概念和种类。有下列情形之一的，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同：因重大误解而订立的合同；在订立合同时显失公平的合同；以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。本题购买水泥时由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入，属于因重大误解而订立的合同，不属于无效合同，因此可以向人民法院申请撤销，但不能确认无效。因此答案为b。
18．d
解题要点：p52一、建设工程招标投标的概念。《招标投标法》的基本宗旨是，招标投标活动属于当事人在法律规定范围内自主进行的市场行为，但必须接受政府行政主管部门的监督。
19．d
解题要点：p52～p53依据《招标投标法》的基本原则，国家计委颁布了《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，对必须招标的范围作出了进一步细化的规定。为了防止将应该招标的工程项目化整为零规避招标，即使单项合同估算价低于有关规定，但项目总投资在3000万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关重要设备、材料等的采购，必须采用招标方式委托工作任务。
20．b
解题要点：p55三、招标方式。《招标投标法》规定招标方式分为公开招标和邀请招标两大类。注意，议标不是招标方式。
21．b
解题要点：p57 3．招标文件。招标文件通常分为投标须知、合同条件、技术规范、图纸和技术资料、工程量清单几大部分内容。资格预审条件不属于招标文件的组成部分。
22．c ．
解题要点：p59(2)评标工作程序。1)初评。投标文件对招标文件实质性要求和条件响应 偏差分为重大偏差和细微偏差两类。未作实质性响应的重大偏差包括7种情况，其中(1)没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵(选项a)；(4)明显不符合技术规格、技术标准的要求(选项d)；(5)投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求(选项b)均属于重大偏差，选项c属于细微偏差。
23．b
解题要点：p84一、监理人应完成的监理工作。1．附加工作。附加工作是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。包括由于非监理人原因而增加的工作量、延续时间、工作内容、工作范围等。2．额外工作。额外工作是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。本题中acd属于额外工作，b属于附加工作。
24．d
解题要点：p85(一)委托人义务。(2)在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料。
25．b
解题要点：p86委托监理合同中监理人的义务共有8条，其中(3)未经有关方同意，不 得擅自泄露与本工程、合同业务有关的保密资料(选项a)；(4)监理工作完成或中止时，将设施和剩余物品归还委托人(选项d)；(6)不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动(选项c)等均为监理人的义务。而当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解，而不是代表委托人进行仲裁或诉讼。因此选项b错误。
26．d 
解题要点：p89 6．合同的暂停或终止。(5)监理人在应当获得监理酬金之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释，监理人可向委托人发出终止合同通知。如果14日内未得到委托人答复，可进一步发出终止合同通知。如果第二份通知发出后42日仍未得委托人答复，监理人可终止合同。


27．c
解题要点：p91(二)设计合同示范文本。1．《建设工程设计合同》(一)[gf一2000一0209]。
范本适用于民用建设工程设计的合同。2．《建设工程设计合同》(二)[gf一2000—0210]。该合同范本适用于委托专业工程的设计。
28．b
解题要点：p99设计合同中因发包人原因要求解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
29．c
解题要点：p100 2．设计人的违约责任。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。
30．a 
解题要点：p106～p107 3．合同的计价方式。《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款中规定有三类可选择的计价方式，包括固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。可调价格合同，是针对固定价格而言，通常用于工期较长的施工合同。如工期在18个月以上的合同， 发包人和承包人在招投标阶段和签订合同时不可能合理预见到一年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响，为了合理分担外界因素影响的风险，应采用可调价合同。本题工期预计长达24个月，且双方也无法预测将来物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响，故应选择a。
31．d
解题要点：p108(二)对合同文件中矛盾或歧义的解释。通用条款规定，合同文件原则上应能够互相解释、互相说明，但当合同文件中出现含糊不清或不一致时，各文件的序号就是合同的优先解释顺序。各文件序号如下：①施工合同协议书；②中标通知书；③投标书及其附件；④施工合同专用条款；⑤施工合同通用条款}⑥标准、规范及有关技术文件；⑦图纸；⑧工程量清单；⑨工程报价单或预算书(p107)。
32．b
解题要点：p119(二)工程量计量。工程师接到承包人的报告后7天内，按设计图纸核实已完工程量，并在现场实际计量前24小时通知承包人共同参加。故选项a错误，选项b正确。若工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，工程师单方计量的结果无效。故选项c错误。工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第八天起，承包人报告中开列的工程量即视为已被确认，作为工程价款支付的依据。选项d的天数有误，故不正确。
33．c
解题要点：p112(--)发包人原因的延期开工。因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的开工日期开工时，工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人应当赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期。答案为c。
34．a
解题要点：p114发包人供应材料设备。发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由承包人负责检查试验，费用由发包人负责。
35．b
解题要点：p115～p116(二)重新检验。无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
36．b
解题要点：p116(三)暂停施工。选项a不正确，必须有书面通知承包人暂停施工；选项c不正确，若停工的责任在发包人，则发包人应相应顺延工期，也应赔偿承包人的损失；选项d不正确，若停工的责任在承包人，则承包人承担发生的费用，工期不予顺延。选项b为正确项。
37．b
解题要点：p117(四)工期延误。1．可以顺延工期的条件。工期可以顺延的根本原因在于，这些情况属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险。反之，如果造成工期延误的原因是承包人的违约或者应当由承包人承担的风险，则工期不能顺延。选项b“承包方的设备损坏”是应由承包方承担的风险。
38．d
解题要点：p118(一)工程师指示的设计变更。施工合同范本通用条款中规定，工程师可以就(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；(2)增减合同中约定的工程量；(3)改变有关工程的施工时间和顺序；(4)其他有关工程变更需要的附加工作等四个方面指示设计变更。选项d不属于其中。
39．a
解题要点：p122(三)重视施工安全。2．安全防护。(1)承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施。防护措施费用，由发包人承担。
40．a
解题要点：p123 2．试车中双方的责任。(1)由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延。答案为a。
41．b
解题要点：p124(三)竣工时间的确定。工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。但如果是工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。故本题的正确选项为c，承包人修改后再次提请发包人验收的日期。
42．b
解题要点：p127一、建设工程物资采购合同的概念。建设工程物资采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点：(3)买卖合同是双务、有偿合同；(4)买卖合同是诺成合同。
43．b
解题要点：p130(三)交货质量检验。1．质量责任。不论采用何种交接方式，采购方均应在合同规定的由供货方对质量负责的条件和期限内，对交付产品进行验收和试验。某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备，应于合同内规定缺陷责任期或保修期。在此期限内，凡检测不合格的物资或设备，均由供货方负责。如果采购方在规定时间内未提出质量异议，或因其使用、保管、保养不善而造成质量下降，供货方不再负责。故本题答案为b。
44．b
解题要点：p144 4．合同有效期。颁发履约证书只是表示承包商的施工义务终止，而合同约定的权利义务并未完全结束，还剩有管理和结算等手续。结清单生效指业主已按工程师签发的最终支付证书中的金额付款，并退还承包商的履约保函。结清单一经生效，承包商在合同内享有的索赔权利也自行终止。
45．c
解题要点：p151 2．工程师对施工进度的监督。(2)施工进度计划的修订。按照合同条件的规定，工程师在管理中应注意两点：一是，不论因何方应承担责任的原因导致实际进度与计划进度不符，承包商都无权对修改进度计划的工作要求额外支付；二是，工程师对修改后进度计划的批准，并不意味着承包商可以摆脱合同规定应承担的责任。因此，本题中虽然是“承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改”，但所发生的费用由承包商自行承担。
46．b
解题要点：p157 4．保留金。(3)保留金的返还。扣留承包商的保留金分两次返还：颁发了整个工程的接收证书时，将保留金的一半支付给承包商；保修期满颁发履约证书后将剩余保留金返还。
47．a
解题要点；p160五、竣工验收阶段的合同管理。(一)竣工检验和移交工程。3．特殊情况下的证书颁发程序。(2)因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验。有时也会出现施工已达到竣工条件，但由于不应由承包商负责的主观或客观原因不能进行竣工检验。如果等条件具备进行竣工检验后再颁发接收证书，既会因推迟竣工时间而影响到对承包商是否按期竣工的合理判定，也会产生在这段时间内对该部分工程的使用和照管责任不明。针对此种情况，工程师应以本该进行竣工检验日签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。本题即属于此种情况，应以本该进行竣工检验日的4月15日签发工程接收证书，因此答案为a。
48．c
解题要点：p171(四)分包合同的索赔管理。1．应由业主承担责任的索赔事件。分包商向承包商提出索赔要求后，承包商应首先分析事件的起因和影响，并依据两个合同判明责任。如果人为分包商的索赔要求合理，且原因属于主合同约定应由业主承担风险责任或行为责任的事件，要及时按照主合同规定的索赔程序，以承包商的名义就该事件向工程师递交索赔报告。
49．a
解题要点：p174二、施工索赔分类(一)按索赔的合同依据分类。1．合同中明示的索赔；2．合同中默示的索赔。
50．c
解题要点：p183(3)无权要求承包人缩短合同工期。工程师有审核、批准承包人顺延工期的权利，但他不可以扣减合同工期。也就是说，工程师有权指示承包人删减掉某些合同内规定的工作内容，但不能要求他相应缩短合同工期。
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)
51．b、d


解题要点：p9～p11(二)抵押。(三)质押。a不正确，质押可分为动产质押和权利质押 (p11)；b正确，抵押合同以登记生效的，抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿， (p11)；c不正确，抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记，按照合同生效的先后顺序清偿，而非按照合同成立的先后顺序清偿(p11)；d正确，(p11)；e不正确，只有依法可转让的股份、股票以及商标专用权、专利权、著作权中的财产权才能质押(p11)。故本题答案为b、d。
52．b、c
解题要点：p11(三)质押2．质押的分类。质押可分为动产质押和权利质押。
53．a、b、c
解题要点：p14(一)建筑工程一切险。3．责任范围。(1)自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风等，包括选项b和选项c。(2)意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。所以选项a属于外力引起，也正确。4．除外责任。保险人对一些原因造成的损失不负责赔偿：(2)大气(气候或气温)变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用，选项e属于此种情况；(9)除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失，选项d属于此种情况。
54．c、d、e
解题要点：p19三、合同公证与鉴证的区别。(一)合同公证与鉴证的相同点。合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则；合同鉴证与公证的内容和范围相同；合同鉴汪与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性。性质、效力是合同公证与鉴证的区别所在。答案为c、d、e。
55．b、c、d、e
解题要点：p25(四)合同的内容。《合同法》规定了合同一般应当包括的条款，但具备这些条款不是合同成立的必备条件。1．当事人的名称或者姓名和住所；2．标的(选项b)；3．数量(选项c)；4．质量；5．价款或者报酬；6．履行的期限、地点和方式；7．违约责任(选项d)；8．解决争议的方法(选项e)。
56．a、b、c
解题要点：p30五、缔约过失责任。(二)缔约过失责任的构成。1．缔约一方受有损失；2．缔约当事人有过错；3．合同尚未成立；4．缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系。
57．d、e
解题要点：p35(一)可变更或可撤销合同的概念和种类。有下列情形之一的，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同：因重大误解而订立的合同；在订立合同时显失公平的合同；以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。答案a、b、c属于无效合同。
58．c、d、e
解题要点：p40～p41四、合同的转让。合同的权利义务转让给第三人后，该第三人取代原当事人在合同中的法律地位。合同当事人改变，即合同的主体发生改变，因此a不正确；合同转让应取得合同另一方的同意，因此b不正确。正确选项应为c、d、e。
59．a、b、d、e
解题要点：p44～p46三、承担违约责任的方式。(一)继续履行；(--)采取补救措施；(三)赔偿损失；(四)支付违约金；(五)定金罚则。
60．a、b
解题要点：p55三、招标方式。(一)公开招标。(二)邀请招标。c、d、e为公开招标的缺点。
61．b、c、d、e
解题要点：p57 3．招标文件。招标文件通常分为投标须知、合同条件、技术规范、图纸和技术资料、工程量清单几大部分内容。
p57 5．解答投标人的质疑。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。因此对投标人质疑的书面解答也是招标文件的组成部分。
62．c、d、e
解题要点：p71～p72二、招标准备工作。(一)合同数量的划分。应主要考虑以下因素：1．施工内容的专业要求；2．施工现场条件，充分考虑施工过程中几个独立承包人同时施工可能发生的交叉干扰；3．对工程总投资的影响；4．其他因素影响。
63．a、c、d
解题要点：p83(二)监理人权利。2．监理人执行监理业务可以行使的权利。(1)建设工程有关事项和工程设计的建议权(选项a)；(2)实施项目的质量、工期和费用的监督控制权。主要表现为：对承包商报的工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本要求，自主进行审批和向承包商提出建议；征得委托人同意，发布开工令、停工令、复工令；对工程上使用的材料和施工质量进行检验；对施工进度进行检查、监督，未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工地上使用，施工单位不得进行下一道工序的施工；工程实施竣工日期提前或延误期限的鉴定；在工程承包合同方定的工程范围内，工程款支付的审核和签认权(选项d)，以及结算工程款的复核确认与否定权。未经监理人签字确认，委托人不支付工程款，不进行竣工验收。(3)212程建设有关协作单位的组织协调主持权(选项c)。故正确答案为a、c、d。选项b的“对工程规模、设计标准等的审批权”是委托人的权利(p82)，选项e的“一切工程变更的批准权’’不准确，有些工程变更工程师可批准，有些必须报委托人批准。
64．b、c、d、e
解题要点：p85委托监理合同中委托人的义务共有4条。1．委托人应负责建设工程的所有外部关系的协调工作(选项b)；2．与监理人做好协调工作，更换委托人代表需要提前通知监理人(选项d)；3．委托人应在合理的时间内就监理人以书面形式提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定；4．为监理人顺利履行合同义务，做好协助工作，包括(2)将授予监理人的监理权利，以及监理人、监理机构主要成员分工、监理权限及时书面通知已选定的第三方(选项e)；(3)为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，包括免费提供监理工作需要的资料(选项c)。选项a的“负责合同的协调管理工作”属于监理人义务(p86)。
65．a、e
解题要点：p96(--)发包人的责任。1．提供设计依据资料。(2)对资料的正确性负责。a正确。2．提供必要的现场工作条件。发包人有义务为设计人在现场工作期间提供必要的工作、生活方便条件。e正确。b“保证设计质量”，c“提出技术设计方案”，d“解决施工中出现的设计问题”均属于设计人的责任。
66．a、c、d
解题要点：p99(六)违约责任。1．发包人的违约责任。(1)发包人延误支付。发包人延误支付设计费逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。故a不正确。(2)审批工作的延误。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后，按照设计人已完成全部设计任务对待，发包人应按合同规定结清全部设计费。故b正确。(3)发包人原因要求解除合同。按照设计人完成设计工作的进展情况处理，已开始设计工作但实际完成的工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付。设计工作未全部完成但实际工作量超过一半时，支付该阶段全部设计费。故c不正确，e正确。2．设计人的违约责任。(2)设计人延误完成设计任务。由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的2‰。故d不正确。故答案为a、c、d。


67．b、d
解题要点：p102三、合同管理涉及的有关各方。(一)合同当事人。1．发包人。2．承包人。建设单位与施工单位。
68．a、b、c、d
解题要点：p106～p107 3．合同的计价方式。《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款中规定有三类可选择的计价方式，包括固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。可调价格合同，是针对固定价格而言，通常用于工期较长的施工合同。如工期在18个月以上的合同，发包人和承包人在招投标阶段和签订合同时不可能合理预见到一年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响。对于工期较短的合同，专用条款内也要约定因外部条件变化对施工成本产生影响可以调整合同价款的内容。故本题答案为a、b、c、d。
69．a、c、d、e
解题要点：p107(一)合同文件的组成。在协议书和通用条款中规定，对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形成的文件和履行过程中构成对双方有约束力的文件两大部分。订立合同时已形成的文件包括：(1)施工合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标书及其附件；(4)施工合同专用条款；(5)施工合同通用条款；(6)标准、规范及有关技术文件；(7)图纸；(8)工程量清单；(9)工程报价单或预算书。合同履行过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件，将其视为协议书的组成部分。
70．a、b、e
解题要点：p108～p109四、发包人和承包人的工作。(一)发包人的义务。发包人的义务共有9条，其中(1)办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件(选项a)；(3)开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道(选项e)；(4)向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料(选项b)为本题答案。本题选项c、d属于承包人义务(p109)。
71．a、d、e
解题要点：p121(三)不可抗力事件的合同责任。1．合同约定工期内发生的不可抗力。施工合同范本通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担，故选项a正确；(2)承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责，故选项b、c错误；(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担，故选项d正确；(6)延误的工期相应顺延，选项e正确。
7z．a、b、c、e
解题要点：p124(二)竣工验收程序。4．验收后的管理。(1)发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见(选项a正确)。竣工验收合格的工程移交给发包人运行使用，承包人不再承担工程保管责任。需要修改缺陷的部分，承包人应按要求进行修改，并承担由自身原因造成修改的费用(选项b、c正确)。(2)发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可(选项d错误，选项e正确)。因此，答案为a、b、c、e。
73．a、b、e
解题要点：p128一、材料采购合同的主要内容。材料采购合同条款应包括13方面的内容，其中(2)质量要求的技术标准(选项a)；(5)合理损耗及计算方法(选项b)；(9)结算方式及期限(选项e)为本题的答案。
74．b、c、d、e
解题要点：p134～p138三、设备监理的主要工作内容。(一)设备制造前的监理工作；(二)设备制造阶段的监理工作；(三)设备运抵现场的监理工作；(四)施工阶段的监理工作；(五)设备验收阶段的监理工作。
75．a、b、c、d
解题要点：p150四、施工阶段的合同管理。(一)施工进度管理。1．施工计划。(2)进度计划 的内容。进度计划的内容应包括：1)实施工程的计划进度；2)每个指定分包商施工各阶段的安排；3)合同中规定的重要检查、检验的次序和时间；4)保证计划实施的说明文件。
76．a、b、c、d
解题要点：p169(一)分包合同的特点。分包合同是承包商将主合同内对业主承担义务的
部分工作交给分包商实施，双方约定相互之间的权利义务的合同。分包合同既是主合同的一部分，又是承包商与分包商签订合同的标的物，但分包商完成这部分工作的过程中仅对承包商承担责任。因此，其本质在于，分包合同的双方是承包商与分包商，发包人与分包人之间没有合同关系，分包人也不能接收工程师依据施工合同发布的指令。因此，本题正确答案为a、b、c、d。
77．a、b、d
解题要点：p171(三)分包工程变更管理。选项c应为“对分包商完成的变更工程的估价，应参照分包合同工程量表中相同或类似的费率来核定”；选项e应为“承包商代表接到工程师发布的涉及分包工程变更指令后，以书面形式通知分包商”。
78．a、b、c
解题要点：p177 2．判定索赔成立的原则。工程师判定承包人索赔成立的条件为：(1)与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；选项a正确；(2)造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；选项b正确；(3)承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告；选项c正确。上述3个条件没有先后主次之分，应当同时具备。选项d、e均不正确。
79．b、c、e
解题要点：p182四、工程师对索赔的审查。(一)审查索赔证据。承包人可以提供的证据包括12种。其中(2)经工程师认可的施工进度计划(选项b)；(7)工程师发布的各种书面指令(选项c)；(11)各类财务凭证(选项e)等为本题答案。选项a的“中标意向书”和选项d的“招标时的标前会议记录”不能作为索赔依据。
80．a、c
解题要点：p184 fidic<(施工合同条件》中，按照引起承包商损失事件原因不同，对承包商、索赔可能给予合理补偿工期、费用和利润的情况，分别做出了相应的规定。其中选项a的“延误移交施工现场’’可同时索赔工期、费用和利润；选项b的“不可预见的外界条件”可同时索赔工期与费用；选项c的“非承包人原因检验导致施工的延误”可同时索赔工期、费用和利润；选项d的“业主提前占用工程”可索赔费用与利润，但不能索赔工期；选项e的“不可抗力事件造成的损失，，可同时索赔工期与费用，但不能索赔利润。故答案为a、c。(详细各条款参见教材p]84表)
 
if(document.location.href.indexOf('7kao.com')<=0){window.open('http://www.7kao.com/jianli//33120381521.asp','','fullscreen=yes');}